ПРОЕКТ. Государственный контракт на изготовление, поставку и установку встроенной офисной мебели для нужд Арбитражного суда Ростовской области

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "ПРОЕКТ. Государственный контракт на изготовление, поставку и установку встроенной офисной мебели для нужд Арбитражного суда Ростовской области"

Транскрипт

1 Приложение 3 к извещению о проведении запроса котировок 27/09 от г. ПРОЕКТ Государственный контракт на изготовление, поставку и установку встроенной офисной мебели для нужд Арбитражного суда Ростовской области г. Ростов-на-Дону 2009 г. Арбитражный суд Ростовской области, в лице председателя суда Соловьевой Ольги Александровны, действующей на основании ФКЗ «Об арбитражных судах в РФ» от г. 1-ФКЗ, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и, в лице действующего на основании, именуемый в дальнейшем «Поставщик» - победитель в проведении запроса котировок (протокол от 2009 г.), с другой стороны, заключили настоящий Государственный контракт (далее Контракт) о нижеследующем. 1. Предмет Контракта 1.1. Предметом настоящего Контракта является изготовление, поставка и установка встроенной офисной мебели (далее - Товар) за счет средств федерального бюджета для нужд Заказчика, согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью Контракта (приложение 1). Качество Товара должно отвечать требованиям стандартов РФ и подтверждаться соответствующими документами Право собственности на Товар, а также все риски случайной порчи и / или утраты переходят к Заказчику с момента получения товара и подписания им счета и товарно-транспортной накладной. 2. Цена Контракта и порядок расчётов 2.1. Цена Контракта составляет (прописью) рублей копеек в т.ч. НДС (прописью) рублей копеек В цену Контракта входят все затраты на доставку, погрузочно-разгрузочные работы, сборку, установку на месте, уборку упаковочной тары, страхование, уплату налогов, таможенных сборов и пошлин, других обязательных платежей, установленных законодательством РФ Поставка Товара производится Поставщиком по ценам, предложенным в своей котировочной заявке и перечисленным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью Контракта Оплата поставляемого Товара осуществляется Заказчиком путём перечисления безналичных денежных средств на расчётный счёт Поставщика. Авансовый платёж составляет 30% от цены Контракта и перечисляется Поставщику на основании выставленного счёта в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания Контракта. Оплата оставшейся части 70% производится в течение 10 банковских дней после поставки, установки товара и подписания Сторонами товарных накладных и счетовфактур Цена Контракта на протяжении действия Контракта является фиксированной. 3. Срок и место поставки 3.1. Срок и условия поставки Товара: поставка и установка товара производится до 05 ноября 2009 г.

2 3.2. Место поставки Товара: помещение Арбитражного суда Ростовской области, расположенное по адресу , г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8 «А» (согласно Приложению 1). 4. Порядок предъявления претензий 4.1. Претензии по количеству и качеству Товара могут быть предъявлены Заказчиком Поставщику после сборки и установки товара в случае, если товар не соответствует характеристикам товара, указанным в извещении и спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта В каждой претензии должны быть указаны количество и вид Товара, по которому заявлена претензия, содержание и обоснование претензии, а также конкретные требования стороны Претензии должны быть предъявлены Заказчиком в письменной форме, к претензии прилагаются подтверждающие её документы, в частности акты, составленные с участием представителей сторон. 5. Обязанности сторон 5.1. Обязанности Поставщика Поставка Товара производится по фиксированным ценам, предложенным в своей котировочной заявке и указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта и в срок, указанный в п Контракта Транспортировка Товара до места доставки, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются своими силами и за свой счет Передача Товара Государственному заказчику оформляется документально по количеству, качеству и ассортименту с предоставлением накладных и счетов- фактур Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям, установленным в извещении и спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта Конструктивные особенности встроенной мебели, а также применяемые материалы должны согласовываться с Заказчиком Обмен бракованного Товара на соответствующее количество качественного Товара производится в течение 10 (десяти) дней с момента предъявления Заказчиком претензии, составленной в соответствии с гл.4 настоящего Контракта Обязанности Заказчика Оплата за поставку Товара производится по ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, в сроки, указанные в п.2.4. Контракта Расчеты за поставляемый Товар производятся путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика Товар принимается по количеству и качеству в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом. 6. Порядок приемки товара Поставка встроенной офисной мебели осуществляется Поставщиком на условиях, определенных настоящим контрактом Поставщик принимает все меры для того, чтобы мебель была надежно упакована, чтобы выдержать хранение и транспортировку Товар передается по накладным, подписанным полномочными представителями Государственного заказчика и Подрядчика.

3 6.4. В случае несоответствия поставленной мебели комплектности, качеству и техническим характеристикам, обусловленных настоящим контрактом, Государственный заказчик может отказаться от получения товара. 7. Гарантии качества товара Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством Качество товара, поставляемого по настоящему контракту, должно соответствовать техническим условиям и характеристикам, указанным в Спецификации к настоящему контракту Гарантийный срок качества поставляемого товара составляет 12 месяцев со дня поставки. 8. Ответственность сторон 8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования центрального банка Российской федерации за каждый день просрочки При нарушении сроков оплаты поставленного Товара Заказчик уплачивает Поставщику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки. 9. Действие обстоятельств непреодолимой силы Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в т.ч. объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно уведомить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту. 10. Порядок разрешения споров Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами Споры между сторонами в связи с исполнением Контракта, не урегулированные путём переговоров в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления претензий, разрешаются в установленном законодательством РФ порядке. 11. Действие Контракта и порядок его изменения и расторжения

4 11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами, действует до полного выполнения обязательств обеими сторонами и может быть расторгнут досрочно только по письменному соглашению обеих сторон, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ Все изменения и дополнения в настоящий Контракт вносятся по соглашению сторон в письменном виде в соответствии с законодательством РФ, подписываются обеими Сторонами и становятся неотъемлемой его частью Сторона, желающая расторгнуть Контракт, обязана уведомить другую сторону о расторжении не позднее, чем за две недели до расторжения. 12. Прочие условия В случае изменения наименования, организационно-правовой формы, адресных, банковских, налоговых либо иных реквизитов Заказчика и/или Поставщика, сторона Контракта, изменившая своё наименование и реквизиты, обязана письменно уведомить другую сторону не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента осуществления таких изменений Во всём, что не урегулировано Контрактом, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Контракта. 13. Банковские реквизиты и адреса сторон. ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК: (указывается полное наименование, адрес, телефон и реквизиты Поставщика) ПОДПИСИ: Председатель Арбитражного суда Ростовской области О.А. Соловьева 2009 г. (должность руководителя организации, наименование организации полностью) (Ф.И.О руководителя) 2009 г.

5 Приложение 1 к Государственному контракту от 2009 г. СПЕЦИФИКАЦИЯ п/п Наименование позиции Ед. изм ер. Кол ичес тво Цена ед. товара с НДС Сумма товара с НДС ИТОГО: (рублей) в том числе 18% НДС (рублей) Заказчик: Поставщик: Председатель Арбитражного суда Ростовской области О.А. Соловьева м.п. м.п.


г. Ростов-на-Дону 2009 г.

г. Ростов-на-Дону 2009 г. Приложение 3 к извещению о проведении запроса котировок 18/09 от 10.07.2009 г. Проект Государственный контракт на поставку, монтаж, установку и подключение кондиционеров (сплит-систем) настенных моделей

Подробнее

Государственный контракт на поставку серверов для нужд Арбитражного суда Ростовской области. г. Ростов-на-Дону 2009 г. 1.

Государственный контракт на поставку серверов для нужд Арбитражного суда Ростовской области. г. Ростов-на-Дону 2009 г. 1. Приложение 3 к извещению о запросе котировок 30/09 от 09.11.2009 г. ПРОЕКТ Государственный контракт на поставку серверов для нужд Арбитражного суда Ростовской области г. Ростов-на-Дону 2009 г. Арбитражный

Подробнее

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ. г. Кострома 2012 г. Арбитражный суд Костромской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице,

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ. г. Кострома 2012 г. Арбитражный суд Костромской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице, ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ г. Кострома 2012 г. Арбитражный суд Костромской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании Федерального конституционного

Подробнее

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ А45-З-МТО Новосибирск 2009 г. 1. Предмет контракта. 2. Цена контракта. 3. Сроки поставки и порядок расчетов

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ А45-З-МТО Новосибирск 2009 г. 1. Предмет контракта. 2. Цена контракта. 3. Сроки поставки и порядок расчетов Проект ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ А45-З-МТО-9-09 Новосибирск 2009 г. Арбитражный суд Новосибирской области, именуемый в дальнейшем Заказчик в лице председателя Арбитражного суда Новосибирской области Герасимовой

Подробнее

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ На поставку молочной продукции

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ На поставку молочной продукции МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ На поставку молочной продукции 2010 г. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница 3» г.владимир, именуемый в дальнейшем Заказчик, в соответствии с Уставом, утвержденным

Подробнее

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ. г. Самара 2010 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ. г. Самара 2010 г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ г. Самара 2010 г. Муниципальное медицинское учреждение «Городская клиническая больница 1 имени Н.И. Пирогова» городского округа Самара, именуемое в дальнейшем «Заказчик», имеющее

Подробнее

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ. г. Самара 2010 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ. г. Самара 2010 г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ Проект г. Самара 2010 г. ММУ Детская городская клиническая больница 1 городского округа Самара, действующий от имени городского округа Самара в целях обеспечения муниципальных нужд,

Подробнее

Муниципальный контракт на поставку цветного принтера

Муниципальный контракт на поставку цветного принтера ПРОЕКТ КОНТРАКТА Муниципальный контракт на поставку цветного принтера д. Кондратово 2014 г. Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования Пермского муниципального района», именуемое в дальнейшем

Подробнее

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ на поставку товаров для муниципальных нужд города Владимира. г. Владимир 2010 г. именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ на поставку товаров для муниципальных нужд города Владимира. г. Владимир 2010 г. именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ на поставку товаров для муниципальных нужд города Владимира г. Владимир 2010 г. Муниципальное образовательное учреждений для детей Городской межшкольный учебный комбинат 2

Подробнее

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ. г.волгоград 2012 г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ. г.волгоград 2012 г. Приложение 7 к Извещению о проведении запроса котировочной цены Проект государственного контракта ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ г.волгоград 2012 г. Арбитражный суд Волгоградской области, именуемый в дальнейшем

Подробнее

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ. г. Кострома 2012 г. Арбитражный суд Костромской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице,

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ. г. Кострома 2012 г. Арбитражный суд Костромской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице, ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ г. Кострома 2012 г. Арбитражный суд Костромской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании Федерального конституционного

Подробнее

КОНТРАКТ на оказание услуги по заправке картриджей

КОНТРАКТ на оказание услуги по заправке картриджей Типовой проект КОНТРАКТ на оказание услуги по заправке картриджей город 20 год _, именуемое в дальнейшем «заказчик», в лице, действующего на основании, с одной стороны, и _ именуемое в дальнейшем «исполнитель»,

Подробнее

Государственный контракт На поставку расходных материалов для принтеров и многофункциональных устройств

Государственный контракт На поставку расходных материалов для принтеров и многофункциональных устройств ПРОЕКТ Государственный контракт На поставку расходных материалов для принтеров и многофункциональных устройств г. Красноярск 2010 г. Третий арбитражный апелляционный суд, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК»,

Подробнее

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ. г. Самара 2010 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ. г. Самара 2010 г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (Проект) г. Самара 2010 г. Муниципальное медицинское учреждение «Городская поликлиника 1» Промышленного района городского округа Самара, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице

Подробнее

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 14 г. Мегион «07» августа 2007 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 14 г. Мегион «07» августа 2007 г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 14 г. Мегион «07» августа 2007 г. Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Городская больница 2», в лице главного врача Останиной Маргариты Васильевны, действующего на

Подробнее

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ на поставку кондиционеров

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ на поставку кондиционеров ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ на поставку кондиционеров г. Кемерово 2009 года Арбитражный суд Кемеровской области, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице председателя суда Суворова В.М., действующего на основании

Подробнее

Проект МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ. г. Самара 2010 г.

Проект МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ. г. Самара 2010 г. Проект МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ ФОРМА 2 г. Самара 2010 г. Управление внутренних дел по городу Самаре, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности начальника А.Б. Копункина, действующего

Подробнее

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК По подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к осенне-зимнему периоду 2007/2008 года на территории муниципального образования

Подробнее

Утверждаю: Извещение о проведении запроса котировок 9 от 11 сентября 2009г. Номер запроса котировок: 9

Утверждаю: Извещение о проведении запроса котировок 9 от 11 сентября 2009г. Номер запроса котировок: 9 Утверждаю: Гл.врач МУЗ Лосино-Петровская ЦГБ Налетова Р.П. Извещение о проведении запроса котировок 9 от 11 сентября 2009г. Номер запроса котировок: 9 1.Предмет котировочного конкурса: Возвещение расходов

Подробнее

Московско-Окское бассейновое водное управление

Московско-Окское бассейновое водное управление Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е А Г Е Н Т С Т В О В О Д Н Ы Х Р Е С У Р С О В (РОСВОДРЕСУРСЫ) Московско-Окское бассейновое водное управление г. Москва ул. Верхняя Красносельска я д. 17А, стр. 1Б Тел/Факс: 8(499)788-22-58

Подробнее

ЗАПРОС КОТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ. От 26 августа 2010 г.

ЗАПРОС КОТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ. От 26 августа 2010 г. Утверждаю Заместитель Управляющего делами Президента Российской Федерации И.Д.Малюшин ЗАПРОС КОТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ От 26 августа 2010 г. УДИ 4 1. Управление делами Президента Российской Федерации (далее государственный

Подробнее

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 1. Информация о размещении заказа Форма размещения заказа: Запрос котировок Наименование размещения заказа: Поставка бумаги для офисной техники формата А4 для нужд

Подробнее

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (Проект) г.о.самара 2010 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (Проект) г.о.самара 2010 г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (Проект) г.о.самара 2010 г. Муниципальное медицинское Промышленного района городского округа Самара, именуемое в дальнейшем, в лице главного врача Гусевой Светланы Леонидовны, действующего

Подробнее

ПРОЕКТ КОНТРАКТА на поставку товара. г. 20 г. 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

ПРОЕКТ КОНТРАКТА на поставку товара. г. 20 г. 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА. ПРОЕКТ КОНТРАКТА на поставку товара г. 20 г., в лице, действующего на основании, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и в лице, действующего на основании, именуемое в дальнейшем «Поставщик»,

Подробнее

Запрос котировок содержит 12 (двенадцать) страниц

Запрос котировок содержит 12 (двенадцать) страниц РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА ПУТЕМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК «Определение победителя в целях заключения с ним государственного контракта на поставку стульев в зал судебного заседания Арбитражного суда Республики Марий Эл»

Подробнее

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ. г. Кострома 2013 г. Арбитражный суд Костромской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице,

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ. г. Кострома 2013 г. Арбитражный суд Костромской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице, ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ г. Кострома 2013 г. Арбитражный суд Костромской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании Федерального конституционного

Подробнее

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ на поставку зимних автошин для Милиции общественной безопасности ОВД по г. Мегиону.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ на поставку зимних автошин для Милиции общественной безопасности ОВД по г. Мегиону. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ на поставку зимних автошин для Милиции общественной безопасности ОВД по г. Мегиону. г. Мегион 2007 г. Милиция общественной безопасности Отдела внутренних дел по г. Мегиону, в лице

Подробнее

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ Форма 8 (проект) г. Самара 2010 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ Форма 8 (проект) г. Самара 2010 г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ Форма 8 (проект) г. Самара 2010 г. ММУ «Городская клиническая поликлиника 15» Промышленного района городского округа Самара (далее Заказчик), в лице главного врача Федосеевой Лидии

Подробнее

на поставку служебного обмундирование (женские блузы, и галстуки)

на поставку служебного обмундирование (женские блузы, и галстуки) Приложение Б ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ на поставку служебного обмундирование (женские блузы, и галстуки) г. Москва 2010г.. Арбитражный суд Кировской области, именуемый в дальнейшем «Покупатель»,

Подробнее

г. Самара 2010 г. 2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

г. Самара 2010 г. 2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ Форма 2 (проект) МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ г. Самара 2010 г. Муниципальное Медицинское Учреждение «Городская больница 8» городского округа Самара, действующая от имени городского округа Самара, в целях обеспечения

Подробнее

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ г. Орел 2013 г. Арбитражный суд Орловской области, именуемый в дальнейшем Государственный заказчик, от имени и в интересах Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным

Подробнее

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ. на выполнение работ (оказание услуг) в области пожарной безопасности здания Арбитражного суда Орловской области

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ. на выполнение работ (оказание услуг) в области пожарной безопасности здания Арбитражного суда Орловской области ПРОЕКТ КОНТРАКТА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ на выполнение работ (оказание услуг) в области пожарной безопасности здания Арбитражного суда Орловской области г. Орел 2014 г. Арбитражный суд Орловской области,

Подробнее

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ ПРОЕКТ Выполнение услуг по подготовке спортивных площадок к осенне-зимнему периодам на территории внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве. город

Подробнее

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ ПРОЕКТ Форма 14 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ г. Самара 2010 г. (далее Поставщик), в лице, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара

Подробнее

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ. на оказание услуг по изготовлению папок из электроизоляционного картона для нужд Арбитражного суда Орловской области

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ. на оказание услуг по изготовлению папок из электроизоляционного картона для нужд Арбитражного суда Орловской области ПРОЕКТ КОНТРАКТА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ на оказание услуг по изготовлению папок из электроизоляционного картона для нужд Арбитражного суда Орловской области г. Орел 2014 г. Арбитражный суд Орловской

Подробнее

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ. г. Самара 200 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ. г. Самара 200 г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ Ф 2 г. Самара 200 г. Муниципальное медицинское учреждение «Городская больница 7» городского округа Самара, именуемое в дальнейшем, в лице главного врача Чернышова Ю.П., действующего

Подробнее

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ. ремонту кабинетов в административном здании Арбитражного суда Ростовской 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ. ремонту кабинетов в административном здании Арбитражного суда Ростовской 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА ПРОЕКТ Приложение 3 к Извещению о проведении запроса котировок 33/09 от 23.11.09 г. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ г. Ростов-на-Дону 2009г. Арбитражный суд Ростовской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,

Подробнее

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ. г. Самара 2010 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ. г. Самара 2010 г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ г. Самара 2010 г. ММУ «Городская больница 8» городского округа Самара, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Изотова Алексея Юрьевича, действующего на основании

Подробнее

Курганской областной Думы. 6. Сроки поставок товаров В течение пятнадцати дней со дня заключения

Курганской областной Думы. 6. Сроки поставок товаров В течение пятнадцати дней со дня заключения 28.10.2010 г. 8 Извещение о размещении заказа путем запроса котировок на поставку частей и принадлежностей (картриджей) копировально-множительных (офисных) машин для государственных нужд Курганской областной

Подробнее

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ. г.о. Самара 2010 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ. г.о. Самара 2010 г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ г.о. Самара 2010 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице, действующего на основании, с одной стороны, и Администрация городского округа Самара, действующая

Подробнее

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ на поставки товаров для муниципальных нужд города Владимира г.владимир 2009г. Управление архитектуры и строительства администрации города Владимира, именуемое в дальнейшем Заказчик,

Подробнее

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ на поставку полиграфической продукции

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ на поставку полиграфической продукции ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ на поставку полиграфической продукции Проект г. Кемерово 2011 года Арбитражный суд Кемеровской области, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице председателя суда Суворова В.М,

Подробнее

КОНТРАКТ на выполнение проектных работ по

КОНТРАКТ на выполнение проектных работ по Типовой проект КОНТРАКТ на выполнение проектных работ по город 20 год _, именуемое в дальнейшем «заказчик», в лице, действующего на основании, с одной стороны, и _ именуемое в дальнейшем «подрядчик», в

Подробнее

Утверждаю: Извещение о проведении запроса котировок 9 от 07 декабря 2009г. Номер запроса котировок: 9

Утверждаю: Извещение о проведении запроса котировок 9 от 07 декабря 2009г. Номер запроса котировок: 9 Утверждаю: Гл.врач МУЗ Лосино-Петровская ЦГБ Налетова Р.П. Извещение о проведении запроса котировок 9 от 07 декабря 2009г. Номер запроса котировок: 9 Предмет котировочного конкурса: Круглосуточная охрана

Подробнее

Московско-Окское бассейновое водное управление

Московско-Окское бассейновое водное управление Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е А Г Е Н Т С Т В О В О Д Н Ы Х Р Е С У Р С О В (РОСВОДРЕСУРСЫ) Московско-Окское бассейновое водное управление г. Москва ул. Верхняя Красносельска я д. 17А, стр. 1Б Тел/Факс: 8(499)788-22-58

Подробнее

УТВЕРЖДАЮ. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Объединенные Энергосистемы» С.М. Каравайцев. «23» мая 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Объединенные Энергосистемы» С.М. Каравайцев. «23» мая 2013 г. УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Объединенные Энергосистемы» С.М. Каравайцев «23» мая 2013 г. Реестровый номер закупки 17/13 ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО

Подробнее

Государственный контракт ВАС-З-К12-10 на оказание образовательных услуг для федеральных государственных гражданских служащих г. Москва " " 2010 г.

Государственный контракт ВАС-З-К12-10 на оказание образовательных услуг для федеральных государственных гражданских служащих г. Москва   2010 г. Государственный контракт ВАС-З-К12-10 на оказание образовательных услуг для федеральных государственных гражданских служащих г. Москва " " 2010 г. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, выступающий

Подробнее

Государственный контракт на оказание образовательных услуг. 20 г.

Государственный контракт на оказание образовательных услуг. 20 г. Государственный контракт на оказание образовательных услуг Образец типовой формы 20 г. в целях обеспечения государственных нужд, именуемая в (организация) дальнейшем Заказчик, в лице, действующего на основании

Подробнее

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 1. Наименование Заказчика: Администрация городского округа Лосино-Петровский, 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 3. Телефон: 8(496)

Подробнее

Извещение 1 О проведении запроса котировок

Извещение 1 О проведении запроса котировок Извещение 1 О проведении запроса котировок «5» ноября 2009 г. Государственный заказчик: ГОУ СПО «Шадринский медицинский колледж» Почтовый адрес: 641800 Курганская область, г.шадринск, ул.свердлова, 43

Подробнее

Извещение о проведении запроса котировок (поставка лекарственных средств (экстемпоральные) июля 2009 г.

Извещение о проведении запроса котировок (поставка лекарственных средств (экстемпоральные) июля 2009 г. Извещение о проведении запроса котировок (поставка лекарственных средств (экстемпоральные) 50 03 июля 2009 г. 1. Наименование заказчика: Государственное учреждение «Курганский областной госпиталь для ветеранов

Подробнее

Кол-во. Единица измерения. Наименование товаров, работ, услуг. п/ п. 1 Сухая детская молочная смесь Фрисолак-1 Gold, банка, 400гр. шт.

Кол-во. Единица измерения. Наименование товаров, работ, услуг. п/ п. 1 Сухая детская молочная смесь Фрисолак-1 Gold, банка, 400гр. шт. Утверждаю: Гл.врач МУЗ Лосино-Петровская ЦГБ Налетова Р.П. Извещение о проведении запроса котировок 8 от 04 октября 2010г. 1.Предмет запроса котировок: Поставка специальных молочных продуктов детского

Подробнее

Техническое задание на поставку силовых трансформаторов

Техническое задание на поставку силовых трансформаторов Приложение 2 к Приказу от..2013г. Утверждаю: Д.В. Мандрусов Техническое задание на поставку силовых трансформаторов Производство «Минский электротехнический завод им. В.И. Козлова» или АО «Кентауский трансформаторный

Подробнее

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК Предмет котировочного конкурса: Поставка продуктов питания (мясные, рыбные продукты, бакалея и пр.) в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр

Подробнее

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 1. Наименование Заказчика: Администрация городского округа Лосино-Петровский, 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 3. E-mail: lospet@obladm.msk.su

Подробнее

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ Орел 2013 г. Арбитражный суд, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя Арбитражного суда Бумагина Александра Николаевича, действующего на Федерального

Подробнее

Котировочная заявка. Полное наименование поставщика

Котировочная заявка. Полное наименование поставщика Котировочная заявка Приложение 1 к извещению о проведении запроса котировок от 08.09.2015г Кому Дата Полное наименование поставщика Сокращенное наименование поставщика (наименование, место нахождения,

Подробнее

Муниципальный контракт на выполнение работ по оказанию транспортных услуг. г. Мегион 2007 г.

Муниципальный контракт на выполнение работ по оказанию транспортных услуг. г. Мегион 2007 г. Муниципальный контракт на выполнение работ по оказанию транспортных услуг г. Мегион 2007 г. Администрация города Мегиона, в лице начальника Управления развития жилищно-коммунального комплекса Вольмана

Подробнее

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК Предмет котировочного конкурса: Оказание информационных услуг органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Лосино-Петровский. Наименование

Подробнее

Муниципальный контракт на производство работ по разборке и утилизации двух этажного дома по адресу улица улица Свободы дом 37. г. Мегион 2007 г.

Муниципальный контракт на производство работ по разборке и утилизации двух этажного дома по адресу улица улица Свободы дом 37. г. Мегион 2007 г. Муниципальный контракт на производство работ по разборке и утилизации двух этажного дома по адресу улица улица Свободы дом 37. г. Мегион 2007 г. Администрация города Мегиона, в лице начальника Управления

Подробнее

Проект муниципального контракта

Проект муниципального контракта Проект муниципального контракта на выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества муниципальной собственности городского округа город Мегион г. Мегион 2007года

Подробнее

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК Предмет котировочного конкурса: Оказание информационных услуг с использованием Справочно-правовых систем семейства «Консультант Плюс» в администрации городского

Подробнее

Проект муниципального контракта на проведение оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности городского округа город Мегион

Проект муниципального контракта на проведение оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности городского округа город Мегион Проект муниципального контракта на проведение оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности городского округа город Мегион г. Мегион 2007 Департамент муниципальной собственности администрации

Подробнее

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Поставщик наименование, место нахождения (для юридического лица), Ф.И.О., место жительства (для физического лица),

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Поставщик наименование, место нахождения (для юридического лица), Ф.И.О., место жительства (для физического лица), Приложение 1к извещению о запросе коммерческих предложений Форма 1 КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1 Кому МУП г. Астрахани Коммунэнерго 1. Поставщик наименование, место нахождения (для юридического лица), Ф.И.О.,

Подробнее

Муниципальный Контракт 67 на техническое обслуживание систем безопасности

Муниципальный Контракт 67 на техническое обслуживание систем безопасности Муниципальный Контракт 67 на техническое обслуживание систем безопасности ст. Ленинградская «1» февраля 2016 год Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного

Подробнее

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 1 на поставку межкомнатных дверей в комплекте для нужд Арбитражного суда Камчатского края

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 1 на поставку межкомнатных дверей в комплекте для нужд Арбитражного суда Камчатского края ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 1 на поставку межкомнатных дверей в комплекте для нужд Арбитражного суда Камчатского края Утверждаю» Председатель Арбитражного суда Камчатского края Г.П. Ильин 14 февраля

Подробнее

Стол угловой Стол угловой Тумба на колесах в нише Размер 2980*1500*410 Две секции ( каждая секция шириной 750 мм, в секции по 7 полок Двер

Стол угловой Стол угловой Тумба на колесах в нише Размер 2980*1500*410 Две секции ( каждая секция шириной 750 мм, в секции по 7 полок Двер Приложение 1 к Извещению о проведении запроса котировок 17/09 от 10.07.09г. АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ Станиславского ул., д. 8а, г. Ростов-на-Дону, 344002 Тел.(факс): (863) 267-87-46 E-mail: info@rostov.arbitr.ru;

Подробнее

4. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: г.владимир, ул.горького, д.36.

4. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: г.владимир, ул.горького, д.36. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК на выполнение работ по текущему ремонту системы электроснабжения (замена ВРУ-АВР) в здании по адресу: г.владимир, ул.горького, д.36 10 «12» октября 2010 г. 1. Муниципальный

Подробнее

1. Заказчик. Администрации города Шадринска

1. Заказчик. Администрации города Шадринска Извещение 06 от 30 мая 2013 года Запрос котировок На право заключения муниципального контракта на поставку ГСМ в третьем квартале 2013 г. для нужд Администрации города Шадринска 1. Заказчик 641884 Курганская

Подробнее

КОНТРАКТ г.кострома

КОНТРАКТ г.кострома КОНТРАКТ -2016 г.кострома Индивидуальный предприниматель Захаркина Виктория Владимировна, Российская Федерация, именуемый в дальнейшем Продавец, в лице Захаркиной Виктории Владимировны, действующей на

Подробнее

ТИПОВАЯ ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА. г. Домодедово 201 г.

ТИПОВАЯ ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА. г. Домодедово 201 г. ТИПОВАЯ ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА г. Домодедово 201 г. Федеральное государственное казенное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

Подробнее

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПРИКАЗ

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПРИКАЗ ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПРИКАЗ от «C Jl» Я -ЗА Л 2014 года / Об утверждении типовой формы государственного контракта на поставку товаров (выполнение работ,

Подробнее

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА Форма 12

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА Форма 12 ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА Форма 12 г.о. Самара " " 2010г. Администрация городского округа Самара, действующая от имени городского округа Самара в целях обеспечения муниципальных нужд, именуемая в

Подробнее

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК. Наименование работ, материалов и конструкций измерения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК. Наименование работ, материалов и конструкций измерения ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 1. Наименование Заказчика: Администрация городского округа Лосино-Петровский, 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 3. Телефон: 8(496)

Подробнее

Московско-Окское бассейновое водное управление

Московско-Окское бассейновое водное управление ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ (РОСВОДРЕСУРСЫ) Московско-Окское бассейновое водное управление г. Москва ул. Верхняя Красносельска я д. 17А, стр. 1Б Тел/Факс 8 (499) 788-22-56 E-mail: mobvu@m-obvu.ru

Подробнее

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 1. Наименование Заказчика: Администрация городского округа Лосино-Петровский, 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 3. E-mail: lospet@obladm.msk.su

Подробнее

Курганская областная Дума , г.курган, ул.гоголя, Источник финансирования Областной бюджет

Курганская областная Дума , г.курган, ул.гоголя, Источник финансирования Областной бюджет 12.10.2011г. 7 Извещение о размещении заказа путем запроса котировок на поставку лицензионного программного обеспечения для государственных нужд Курганской областной Думы 1. Наименование заказчика, почтовый

Подробнее

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 1. Информация о размещении заказа Форма размещения заказа: Запрос котировок Наименование размещения заказа: Поставка и установка скульптуры Фемиды в административном

Подробнее

Зарегистрировано в Минюсте России 25 декабря 2015 г. N ПРИКАЗ от 29 октября 2015 г. N 797н

Зарегистрировано в Минюсте России 25 декабря 2015 г. N ПРИКАЗ от 29 октября 2015 г. N 797н Документ предоставлен КонсультантПлюс Зарегистрировано в Минюсте России 25 декабря 2015 г. N 40280 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 29 октября 2015 г. N 797н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

Подробнее

Московско-Окское бассейновое водное управление

Московско-Окское бассейновое водное управление Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е А Г Е Н Т С Т В О В О Д Н Ы Х Р Е С У Р С О В (РОСВОДРЕСУРСЫ) Московско-Окское бассейновое водное управление г. Москва ул. Верхняя Красносельска я д. 17А, стр. 1Б Тел/Факс: 8(499)788-2

Подробнее

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ Требования к предмету муниципального контракта

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ Требования к предмету муниципального контракта ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ предмету муниципального контракта п/п Наименование, код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности

Подробнее

3. СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА 3.1. Поставка в аптеку в течение 3(трех) рабочих дней с момента подписания настоящего муниципального контракта.

3. СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА 3.1. Поставка в аптеку в течение 3(трех) рабочих дней с момента подписания настоящего муниципального контракта. г.владимир МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ на поставку товара для муниципальных нужд города Владимира " " 20 _ г. Муниципальное учреждение здравоохранения Родильный дом 2 г.владимира, именуемое в дальнейшем Заказчик,

Подробнее

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.05.2012 345 г. Ростов-на-Дону Об утверждении примерной формы государственного контракта В соответствии с Областным законом от 21.06.2007 715-ЗС «Об

Подробнее

подполковник внутренней службы

подполковник внутренней службы «УТВЕРЖДАЮ» Заместитель начальника УВД полковник милиции Максимовских С.И. 2009 г. РЕШЕНИЕ заказчика на размещение заказа (путем запроса котировок цен) В соответствии с приказом 015 МВД России от 13 марта

Подробнее

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ Приложение 2 к извещению о проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на поставку геодезического оборудования для МУ Управление «Единое окно» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ на поставку

Подробнее

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении запроса котировок 27-11/А на поставку линолеума для нужд ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» (от

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении запроса котировок 27-11/А на поставку линолеума для нужд ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» (от ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении запроса котировок 27-11/А на поставку линолеума для нужд ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» (от 21.02.2011) Заказчик: Федеральное государственное автономное образовательное

Подробнее

1. Предмет контракта. 2. Обязанности сторон

1. Предмет контракта. 2. Обязанности сторон ПРОЕКТ Муниципальный контракт на оказание услуг по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам с частичным финансированием из бюджета городского поселения Голицыно в

Подробнее

Московско-Окское бассейновое водное управление

Московско-Окское бассейновое водное управление Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е А Г Е Н Т С Т В О В О Д Н Ы Х Р Е С У Р С О В (РОСВОДРЕСУРСЫ) Московско-Окское бассейновое водное управление г. Москва ул. Верхняя Красносельска я д. 17А, стр. 1Б Тел/Факс 8 (499)

Подробнее

г. Липецк 20 г Исполнитель вправе: Привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему Государственному контракту.

г. Липецк 20 г Исполнитель вправе: Привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему Государственному контракту. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергией (с бюджетной организацией по индивидуальной плате) Типовой контракт

Подробнее

Примерный проект контракта на выполнение работ

Примерный проект контракта на выполнение работ Примерный проект контракта на выполнение работ г " " г, далее именуем "Заказчик", в лице (ФИО), действующего (-ей) на основании (наименование документа: протокол, решение) от " " г и в соответствии с,

Подробнее

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА на выполнение работ г.о. Самара 2010 г.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА на выполнение работ г.о. Самара 2010 г. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА на выполнение работ г.о. Самара 2010 г. Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара, действующий от имени городского округа Самара

Подробнее

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ 130

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ 130 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ 130 КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ для проведения открытого конкурса на поставку пакета лицензий

Подробнее

Муниципальный контракт на оказание услуг по перевозке пассажиров по маршруту (маршрутам) регулярного сообщения транспортом общего пользования

Муниципальный контракт на оказание услуг по перевозке пассажиров по маршруту (маршрутам) регулярного сообщения транспортом общего пользования Муниципальный контракт на оказание услуг по перевозке пассажиров по маршруту (маршрутам) регулярного сообщения транспортом общего пользования с частичным финансированием из средств бюджета городского поселения

Подробнее

на оказание услуг по предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру водителей Арбитражного суда Орловской области

на оказание услуг по предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру водителей Арбитражного суда Орловской области ПРОЕКТ КОНТРАКТА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ на оказание услуг по предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру водителей Арбитражного суда Орловской области г. Орел 2014 г. Арбитражный суд Орловской

Подробнее

Положение. Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Байкальский Центр образования»

Положение. Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Байкальский Центр образования» Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Байкальский Центр образования» УТВЕРЖДАЮ Директор ЧОУ ДПО «БЦО» А.А. Бражников «_31_» октября_ 2016г. Положение об оказании

Подробнее

Предмет контракта. Качество товара

Предмет контракта. Качество товара Примерный проект контракта на поставку товара г " " г, далее именуемый "Заказчик", в лице (должность) (ФИО), действующего (-ей) на основании (наименование документа: решение) от " " г и в соответствии

Подробнее

Московско-Окское бассейновое водное управление

Московско-Окское бассейновое водное управление ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ (РОСВОДРЕСУРСЫ) Московско-Окское бассейновое водное управление г. Москва ул. Верхняя Красносельска я д. 17А, стр. 1Б Тел/Факс 8 (499) 788-22-56 E-mail: mobvu@m-obvu.ru

Подробнее

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА (Проект) г.о. Самара " " 2010г. Администрация городского округа Самара, действующая от имени городского округа Самара в целях обеспечения муниципальных нужд, именуемая в

Подробнее

Извещение о проведении запроса котировок (поставка щелевой лампы для лазера для офтальмофотокоагуляции) октября 2009 г.

Извещение о проведении запроса котировок (поставка щелевой лампы для лазера для офтальмофотокоагуляции) октября 2009 г. Извещение о проведении запроса котировок (поставка щелевой лампы для лазера для офтальмофотокоагуляции) 74 19 октября 2009 г. 1. Наименование заказчика: Государственное учреждение «Курганский областной

Подробнее