Муниципальный контракт на поставку цветного принтера

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "Муниципальный контракт на поставку цветного принтера"

Транскрипт

1 ПРОЕКТ КОНТРАКТА Муниципальный контракт на поставку цветного принтера д. Кондратово 2014 г. Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования Пермского муниципального района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Шеленберга Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице, действующего на основании, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 г. 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании протокола подведения итогов аукциона в электронной форме от 2014 г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем: 1. Предмет контракта 1.1. Предмет контракта: поставка цветного принтера. Поставщик обязуется поставить Заказчику цветной принтер (далее Товар), а Заказчик принять Товар и оплатить его в соответствии с условиями настоящего 1.2. Наименование, количество, качественные характеристики, цена Товара определены в спецификации (Приложение 1 к настоящему контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта и составленной в строгом соответствии с заявкой Поставщика на участие в аукционе в электронной форме При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в настоящем контракте Передаваемый по контракту товар должен поставляться новым, не бывшим в эксплуатации, не прошедшим ремонта, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, находиться в исправном состоянии, отвечающем требованиям к эксплуатации Товара такого вида Поставка Товара должна сопровождаться документами, подтверждающими факт поставки Товара (товарная накладная, счет и(или) счет-фактура, акт приема-передачи в 2-х экземплярах), надлежащее качество и безопасность Товара (сертификат соответствия иди декларация о соответствии для товаров, подлежащих обязательной сертификации), оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 2. Цена контракта и порядок расчетов 2.1. Цена поставляемого по настоящему контракту Товара согласно протоколу подведения итогов аукциона в электронной форме от 2014 г. составляет ( рублей копеек), в том числе НДС ( рублей копеек) (либо без НДС в связи с применением УСН) Указанная цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения

2 2.3. Оплата по контракту осуществляется путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Поставщика за фактически поставленный Товар на основании счета и(или) счета-фактуры, товарной накладной, подписанной Сторонами, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня поставки Товара и предоставления Поставщиком указанных документов. Неучтенные затраты Поставщика, связанные с исполнением контракта, но не включенные в цену контракта, не подлежат оплате Заказчиком. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика Цена Товара указывается на условиях его поставки, включая саму стоимость Товара, включая все налоги, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, оплаты транспортных расходов, страхования и прочих расходов, связанных с доставкой товара, предпродажную подготовку, стоимость прочих услуг (при наличии). 3. Условия поставки и порядок сдачи-приемки товара 3.1. Поставка Товара осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения 3.2. Поставка Товара Заказчику доставляется силами и средствами Поставщика Поставщик обязан поставить качественный Товар, установленный спецификацией (Приложение 1 к настоящему контракту) Приемка Товара включает в себя проверку Товара на соответствие требованиям настоящего 3.5. При поставке Товара Поставщик передает Заказчику в 2-х экземплярах все документы, предусмотренные п настоящего 3.6. Для проверки поставленного Поставщиком Товара, предусмотренного контрактом, в части его соответствия условиям контракта, Заказчик проводит его внешний осмотр. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком Приемка Товара завершается подписанием товарной накладной и акта приемапередачи Товара. С момента подписания указанных документов обязанность Поставщика по поставке Товара Заказчику считается исполненной Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар, переходит к Заказчику с момента подписания Сторонами товарной накладной и акта приема-передачи Товара При обнаружении в ходе приемки недостатков Товара Заказчик отказывается от подписания акта приема-передачи Товара и составляет мотивированный отказ от подписания акта приема-передачи Товара с указанием перечня выявленных недостатков. Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа от подписания акта приема-передачи Товара своими силами и за свой счет обязуется заменить Товар ненадлежащего качества Товар, не соответствующий по качеству условиям настоящего контракта, считается не поставленным. 4. Права и обязанности Сторон 4.1. Заказчик обязуется: Совершать все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количественным и качественным характеристикам в соответствии с условиями настоящего Своевременно предоставлять Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию. 2

3 Принять Товар в порядке и на условиях настоящего Осуществить оплату по контракту на условиях, предусмотренных разделом 2 настоящего 4.2. Поставщик обязуется: Поставить и передать Заказчику Товар в порядке и на условиях настоящего Передать Товар, являющийся собственностью Поставщика, полностью свободный от прав третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п Исполнять гарантийные обязательства и требования к качеству Товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и установленными стандартами До момента заключения контракта предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта на сумму 3472 рублей 35 копеек Заказчик вправе: Требовать передачи ему качественного Товара, установленного спецификацией (Приложение 1 к настоящему контракту) В случае поставки Товара с недостатками отказаться от его приемки у Поставщика и потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям 4.4. Поставщик вправе: В случае поставки Товара надлежащего качества, соответствующего условиям контракта, требовать оплаты Товара на условиях, определенных в разделе Получать от Заказчика информацию, необходимую для выполнения обязательств по настоящему контракту. 5. Ответственность Сторон 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размеры штрафа устанавливаются в виде фиксированной суммы, определяемой в 2,5 процента цены 5.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени) Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом (в том числе гарантийного), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, 3

4 и устанавливается в размере не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле: П=(Ц-В) x С, где: Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок исполнителем обязательства по контракту, определяемая на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг; С - размер ставки. Размер ставки определяется по формуле: С=Сцб x ДП, где: Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки. Коэффициент К определяется по формуле: К =ДП/ДКx 100%, где: ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней). При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных), предусмотренных контрактом. Размеры штрафа устанавливаются в виде фиксированной суммы, определяемой в 10 процентов цены 5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Поставщиком), предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени) Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации Применение санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств. 6. Обстоятельства непреодолимой силы 6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 4

5 6.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по контракту. 7. Основания и порядок изменения и расторжения контракта 7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества и качества Товара и иных условий 7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются в виде дополнительного соглашения, которое является его неотъемлемой частью Настоящий контракт может быть расторгнут: - по соглашению Сторон; - в судебном порядке; -в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в следующих случаях: При существенном нарушении условий контракта Поставщиком: В случае просрочки поставки Товара более чем на 10 дней В случае установления недостоверности сведений о соответствии предмета контракта требованиям документации о закупке, представленных Поставщиком на этапе определения поставщика В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика Расторжение контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Расторжение контракта по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения контракта до момента его расторжения, а также объём поставки Товара, фактически переданного Поставщиком Заказчику Поставщик не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего контракта, если Заказчиком не нарушаются условия настоящего 8. Порядок урегулирования споров 8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего контракта, разрешаются путем переговоров, в том числе путем направления претензий. 5

6 8.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) дней со дня их получения Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем контракте, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки При не урегулировании Сторонами в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Пермского края согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации. 9. Обеспечение исполнения контракта 9.1. Обеспечение исполнения настоящего контракта предоставлено Поставщиком в форме на сумму ( рублей копеек) на срок до. 9.2.Срок действия обеспечения исполнения контракта должен превышать срок действия контракта не менее чем на 1 месяц. 10. Прочие условия Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента его полного исполнения Любые изменения и дополнения по контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на контракт Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий контракта, для согласования и принятия необходимых мер Стороны признают, что, если какое-либо из положений контракта становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента начала действий таких изменений. При отсутствии указанного уведомления вся информация, направленная по последним известным контактным данным считается направленной надлежащим образом Поставщик не вправе передавать свои права по контракту третьим лицам Во всем остальном, что не предусмотрено контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации Контракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 6

7 10. Адреса и реквизиты Сторон Поставщик Заказчик Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования Пермского муниципального района» Адрес: , Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Камская, 5Б Телефоны: , т.ф ИНН КПП ОКПО ОКАТО ОГРН Получатель: УФК по Пермскому краю (ФЭУ Пермского муниципального района, МКУ «Центр развития образования Пермского муниципального района» л/счет ) Лицевой счет МКУ «Центр развития образования Пермского муниципального района» р/с в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК Шеленберг И.И. М.П. 7

8 Приложение 1 к муниципальному контракту от 2014 г. СПЕЦИФИКАЦИЯ п/п Наименование и характеристики Товара Ед.изм. Количество Цена за ед. товара (руб.) Сумма (руб.) Поставщик Заказчик 2014 г г. м.п. м.п. 8

Муниципальный Контракт 67 на техническое обслуживание систем безопасности

Муниципальный Контракт 67 на техническое обслуживание систем безопасности Муниципальный Контракт 67 на техническое обслуживание систем безопасности ст. Ленинградская «1» февраля 2016 год Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного

Подробнее

ПРОЕКТ. Государственный контракт на изготовление, поставку и установку встроенной офисной мебели для нужд Арбитражного суда Ростовской области

ПРОЕКТ. Государственный контракт на изготовление, поставку и установку встроенной офисной мебели для нужд Арбитражного суда Ростовской области Приложение 3 к извещению о проведении запроса котировок 27/09 от 09.10.2009 г. ПРОЕКТ Государственный контракт на изготовление, поставку и установку встроенной офисной мебели для нужд Арбитражного суда

Подробнее

КОНТРАКТ на оказание услуги по заправке картриджей

КОНТРАКТ на оказание услуги по заправке картриджей Типовой проект КОНТРАКТ на оказание услуги по заправке картриджей город 20 год _, именуемое в дальнейшем «заказчик», в лице, действующего на основании, с одной стороны, и _ именуемое в дальнейшем «исполнитель»,

Подробнее

г.варшава 2018 г. 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

г.варшава 2018 г. 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Типовой проект контракта НА РАБОТЫ (УСЛУГИ) ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ПОСТАВКЕ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ для нужд Представительства Россотрудничества в Республике Польша. ПРОЕКТ КОНТРАКТА НА РАБОТЫ

Подробнее

ПРОЕКТ КОНТРАКТА на поставку товара. г. 20 г. 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

ПРОЕКТ КОНТРАКТА на поставку товара. г. 20 г. 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА. ПРОЕКТ КОНТРАКТА на поставку товара г. 20 г., в лице, действующего на основании, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и в лице, действующего на основании, именуемое в дальнейшем «Поставщик»,

Подробнее

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ На поставку молочной продукции

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ На поставку молочной продукции МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ На поставку молочной продукции 2010 г. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница 3» г.владимир, именуемый в дальнейшем Заказчик, в соответствии с Уставом, утвержденным

Подробнее

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ. г. Самара 2010 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ. г. Самара 2010 г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ г. Самара 2010 г. Муниципальное медицинское учреждение «Городская клиническая больница 1 имени Н.И. Пирогова» городского округа Самара, именуемое в дальнейшем «Заказчик», имеющее

Подробнее

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ на поставку товаров для муниципальных нужд города Владимира. г. Владимир 2010 г. именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ на поставку товаров для муниципальных нужд города Владимира. г. Владимир 2010 г. именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ на поставку товаров для муниципальных нужд города Владимира г. Владимир 2010 г. Муниципальное образовательное учреждений для детей Городской межшкольный учебный комбинат 2

Подробнее

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ. г. Кострома 2012 г. Арбитражный суд Костромской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице,

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ. г. Кострома 2012 г. Арбитражный суд Костромской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице, ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ г. Кострома 2012 г. Арбитражный суд Костромской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании Федерального конституционного

Подробнее

г. Ростов-на-Дону 2009 г.

г. Ростов-на-Дону 2009 г. Приложение 3 к извещению о проведении запроса котировок 18/09 от 10.07.2009 г. Проект Государственный контракт на поставку, монтаж, установку и подключение кондиционеров (сплит-систем) настенных моделей

Подробнее

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ. на выполнение работ (оказание услуг) в области пожарной безопасности здания Арбитражного суда Орловской области

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ. на выполнение работ (оказание услуг) в области пожарной безопасности здания Арбитражного суда Орловской области ПРОЕКТ КОНТРАКТА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ на выполнение работ (оказание услуг) в области пожарной безопасности здания Арбитражного суда Орловской области г. Орел 2014 г. Арбитражный суд Орловской области,

Подробнее

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ. на оказание услуг по изготовлению папок из электроизоляционного картона для нужд Арбитражного суда Орловской области

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ. на оказание услуг по изготовлению папок из электроизоляционного картона для нужд Арбитражного суда Орловской области ПРОЕКТ КОНТРАКТА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ на оказание услуг по изготовлению папок из электроизоляционного картона для нужд Арбитражного суда Орловской области г. Орел 2014 г. Арбитражный суд Орловской

Подробнее

Государственный контракт 15 на оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей, ремонт оргтехники

Государственный контракт 15 на оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей, ремонт оргтехники Государственный контракт 15 на оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей, ремонт оргтехники г.юхнов «ZZa>февраля 2018 Государственное казенное учреждение Калужской области «Юхновское лесничество»,

Подробнее

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ. г. Кострома 2012 г. Арбитражный суд Костромской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице,

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ. г. Кострома 2012 г. Арбитражный суд Костромской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице, ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ г. Кострома 2012 г. Арбитражный суд Костромской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании Федерального конституционного

Подробнее

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ. г. Самара 2010 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ. г. Самара 2010 г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ Проект г. Самара 2010 г. ММУ Детская городская клиническая больница 1 городского округа Самара, действующий от имени городского округа Самара в целях обеспечения муниципальных нужд,

Подробнее

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ г. Орел 2013 г. Арбитражный суд Орловской области, именуемый в дальнейшем Государственный заказчик, от имени и в интересах Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным

Подробнее

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ ПРОЕКТ Форма 14 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ г. Самара 2010 г. (далее Поставщик), в лице, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара

Подробнее

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 14 г. Мегион «07» августа 2007 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 14 г. Мегион «07» августа 2007 г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 14 г. Мегион «07» августа 2007 г. Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Городская больница 2», в лице главного врача Останиной Маргариты Васильевны, действующего на

Подробнее

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ Форма 8 (проект) г. Самара 2010 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ Форма 8 (проект) г. Самара 2010 г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ Форма 8 (проект) г. Самара 2010 г. ММУ «Городская клиническая поликлиника 15» Промышленного района городского округа Самара (далее Заказчик), в лице главного врача Федосеевой Лидии

Подробнее

Примерный проект контракта на выполнение работ

Примерный проект контракта на выполнение работ Примерный проект контракта на выполнение работ г " " г, далее именуем "Заказчик", в лице (ФИО), действующего (-ей) на основании (наименование документа: протокол, решение) от " " г и в соответствии с,

Подробнее

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ. г. Самара 2010 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ. г. Самара 2010 г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (Проект) г. Самара 2010 г. Муниципальное медицинское учреждение «Городская поликлиника 1» Промышленного района городского округа Самара, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице

Подробнее

Предмет контракта. Качество товара

Предмет контракта. Качество товара Примерный проект контракта на поставку товара г " " г, далее именуемый "Заказчик", в лице (должность) (ФИО), действующего (-ей) на основании (наименование документа: решение) от " " г и в соответствии

Подробнее

Государственный контракт на оказание образовательных услуг. 20 г.

Государственный контракт на оказание образовательных услуг. 20 г. Государственный контракт на оказание образовательных услуг Образец типовой формы 20 г. в целях обеспечения государственных нужд, именуемая в (организация) дальнейшем Заказчик, в лице, действующего на основании

Подробнее

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ А45-З-МТО Новосибирск 2009 г. 1. Предмет контракта. 2. Цена контракта. 3. Сроки поставки и порядок расчетов

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ А45-З-МТО Новосибирск 2009 г. 1. Предмет контракта. 2. Цена контракта. 3. Сроки поставки и порядок расчетов Проект ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ А45-З-МТО-9-09 Новосибирск 2009 г. Арбитражный суд Новосибирской области, именуемый в дальнейшем Заказчик в лице председателя Арбитражного суда Новосибирской области Герасимовой

Подробнее

ТИПОВАЯ ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА. г. Домодедово 201 г.

ТИПОВАЯ ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА. г. Домодедово 201 г. ТИПОВАЯ ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА г. Домодедово 201 г. Федеральное государственное казенное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

Подробнее

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ. г.о. Самара 2010 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ. г.о. Самара 2010 г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ г.о. Самара 2010 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице, действующего на основании, с одной стороны, и Администрация городского округа Самара, действующая

Подробнее

Проект муниципального контракта

Проект муниципального контракта Проект муниципального контракта на выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества муниципальной собственности городского округа город Мегион г. Мегион 2007года

Подробнее

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА Форма 12

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА Форма 12 ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА Форма 12 г.о. Самара " " 2010г. Администрация городского округа Самара, действующая от имени городского округа Самара в целях обеспечения муниципальных нужд, именуемая в

Подробнее

ТИПОВАЯ ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА. г. Домодедово 201 г.

ТИПОВАЯ ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА. г. Домодедово 201 г. ТИПОВАЯ ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА г. Домодедово 201 г. Федеральное государственное казенное учреждение дополнительного профессионального образования «Всероссийский

Подробнее

Государственный контракт На поставку расходных материалов для принтеров и многофункциональных устройств

Государственный контракт На поставку расходных материалов для принтеров и многофункциональных устройств ПРОЕКТ Государственный контракт На поставку расходных материалов для принтеров и многофункциональных устройств г. Красноярск 2010 г. Третий арбитражный апелляционный суд, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК»,

Подробнее

ЗАПРОС КОТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ. От 26 августа 2010 г.

ЗАПРОС КОТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ. От 26 августа 2010 г. Утверждаю Заместитель Управляющего делами Президента Российской Федерации И.Д.Малюшин ЗАПРОС КОТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ От 26 августа 2010 г. УДИ 4 1. Управление делами Президента Российской Федерации (далее государственный

Подробнее

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ ПРОЕКТ Выполнение услуг по подготовке спортивных площадок к осенне-зимнему периодам на территории внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве. город

Подробнее

на поставку служебного обмундирование (женские блузы, и галстуки)

на поставку служебного обмундирование (женские блузы, и галстуки) Приложение Б ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ на поставку служебного обмундирование (женские блузы, и галстуки) г. Москва 2010г.. Арбитражный суд Кировской области, именуемый в дальнейшем «Покупатель»,

Подробнее

Примерный проект контракта на оказание услуг

Примерный проект контракта на оказание услуг Примерный проект контракта на оказание услуг г " " г, далее именуем "Заказчик", в лице (ФИО), действующего (-ей) на основании (наименование документа: протокол, решение) от " " г и в соответствии с, с

Подробнее

КОНТРАКТ 02/15. г. Гаврилов-Ям 18 мая 2015 г.

КОНТРАКТ 02/15. г. Гаврилов-Ям 18 мая 2015 г. КОНТРАКТ 02/15 г. Гаврилов-Ям 18 мая 2015 г. Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ярославской области профессиональный лицей 17, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,

Подробнее

Проект муниципального контракта на проведение оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности городского округа город Мегион

Проект муниципального контракта на проведение оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности городского округа город Мегион Проект муниципального контракта на проведение оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности городского округа город Мегион г. Мегион 2007 Департамент муниципальной собственности администрации

Подробнее

Техническое задание на поставку силовых трансформаторов

Техническое задание на поставку силовых трансформаторов Приложение 2 к Приказу от..2013г. Утверждаю: Д.В. Мандрусов Техническое задание на поставку силовых трансформаторов Производство «Минский электротехнический завод им. В.И. Козлова» или АО «Кентауский трансформаторный

Подробнее

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ на поставку кондиционеров

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ на поставку кондиционеров ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ на поставку кондиционеров г. Кемерово 2009 года Арбитражный суд Кемеровской области, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице председателя суда Суворова В.М., действующего на основании

Подробнее

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ. г.волгоград 2012 г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ. г.волгоград 2012 г. Приложение 7 к Извещению о проведении запроса котировочной цены Проект государственного контракта ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ г.волгоград 2012 г. Арбитражный суд Волгоградской области, именуемый в дальнейшем

Подробнее

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА Форма 12

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА Форма 12 ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА Форма 12 г.о. Самара " " 2010г. Администрация городского округа Самара, действующая от имени городского округа Самара в целях обеспечения муниципальных нужд, именуемая в

Подробнее

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ. г. Самара 2010 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ. г. Самара 2010 г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ г. Самара 2010 г. ММУ «Городская больница 8» городского округа Самара, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Изотова Алексея Юрьевича, действующего на основании

Подробнее

Контракт на поставку учебников

Контракт на поставку учебников Контракт на поставку учебников 02 г. Самара «25» апреля 2014 г. Краевое государственное автономное образовательное учреждение «Краевой центр образования», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального

Подробнее

Муниципальный контракт на выполнение работ по оказанию транспортных услуг. г. Мегион 2007 г.

Муниципальный контракт на выполнение работ по оказанию транспортных услуг. г. Мегион 2007 г. Муниципальный контракт на выполнение работ по оказанию транспортных услуг г. Мегион 2007 г. Администрация города Мегиона, в лице начальника Управления развития жилищно-коммунального комплекса Вольмана

Подробнее

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ. г. Самара 200 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ. г. Самара 200 г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ Ф 2 г. Самара 200 г. Муниципальное медицинское учреждение «Городская больница 7» городского округа Самара, именуемое в дальнейшем, в лице главного врача Чернышова Ю.П., действующего

Подробнее

КОНТРАКТ на выполнение проектных работ по

КОНТРАКТ на выполнение проектных работ по Типовой проект КОНТРАКТ на выполнение проектных работ по город 20 год _, именуемое в дальнейшем «заказчик», в лице, действующего на основании, с одной стороны, и _ именуемое в дальнейшем «подрядчик», в

Подробнее

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (Проект) г.о.самара 2010 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (Проект) г.о.самара 2010 г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (Проект) г.о.самара 2010 г. Муниципальное медицинское Промышленного района городского округа Самара, именуемое в дальнейшем, в лице главного врача Гусевой Светланы Леонидовны, действующего

Подробнее

КОНТРАКТ на оказание услуг по информационно-технологическому сопровождению программных продуктов системы "1С:Предприятие г. Волгоград января 2016 г.

КОНТРАКТ на оказание услуг по информационно-технологическому сопровождению программных продуктов системы 1С:Предприятие г. Волгоград января 2016 г. КОНТРАКТ на оказание услуг по информационно-технологическому сопровождению программных продуктов системы "1С:Предприятие г. Волгоград января 2016 г., именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице, действующего

Подробнее

г. Самара 2010 г. 2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

г. Самара 2010 г. 2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ Форма 2 (проект) МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ г. Самара 2010 г. Муниципальное Медицинское Учреждение «Городская больница 8» городского округа Самара, действующая от имени городского округа Самара, в целях обеспечения

Подробнее

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА на выполнение работ г.о. Самара 2010 г.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА на выполнение работ г.о. Самара 2010 г. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА на выполнение работ г.о. Самара 2010 г. Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара, действующий от имени городского округа Самара

Подробнее

Государственный контракт ВАС-З-К12-10 на оказание образовательных услуг для федеральных государственных гражданских служащих г. Москва " " 2010 г.

Государственный контракт ВАС-З-К12-10 на оказание образовательных услуг для федеральных государственных гражданских служащих г. Москва   2010 г. Государственный контракт ВАС-З-К12-10 на оказание образовательных услуг для федеральных государственных гражданских служащих г. Москва " " 2010 г. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, выступающий

Подробнее

Утверждаю: Извещение о проведении запроса котировок 9 от 11 сентября 2009г. Номер запроса котировок: 9

Утверждаю: Извещение о проведении запроса котировок 9 от 11 сентября 2009г. Номер запроса котировок: 9 Утверждаю: Гл.врач МУЗ Лосино-Петровская ЦГБ Налетова Р.П. Извещение о проведении запроса котировок 9 от 11 сентября 2009г. Номер запроса котировок: 9 1.Предмет котировочного конкурса: Возвещение расходов

Подробнее

4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ

4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ 3.2. Место выполнения Работ: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петровского, дом 3. 3.3. Начало выполнения Работ по Договору - с момента заключения договора. 3.4. Срок окончания выполнения Работ

Подробнее

УТВЕРЖДАЮ. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Объединенные Энергосистемы» С.М. Каравайцев. «23» мая 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Объединенные Энергосистемы» С.М. Каравайцев. «23» мая 2013 г. УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Объединенные Энергосистемы» С.М. Каравайцев «23» мая 2013 г. Реестровый номер закупки 17/13 ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО

Подробнее

Контракт -17/МА выполнение работы по проведению текущего ремонта туалета приспособленного к использованию инвалидами для нужд ГБОУ Школа 1015

Контракт -17/МА выполнение работы по проведению текущего ремонта туалета приспособленного к использованию инвалидами для нужд ГБОУ Школа 1015 Контракт -17/МА выполнение работы по проведению текущего ремонта туалета приспособленного к использованию инвалидами для нужд ГБОУ Школа 1015 г. Москва 2017 г. Государственное бюджетное общеобразовательное

Подробнее

Проект МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ. г. Самара 2010 г.

Проект МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ. г. Самара 2010 г. Проект МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ ФОРМА 2 г. Самара 2010 г. Управление внутренних дел по городу Самаре, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности начальника А.Б. Копункина, действующего

Подробнее

Зарегистрировано в Минюсте России 25 декабря 2015 г. N ПРИКАЗ от 29 октября 2015 г. N 797н

Зарегистрировано в Минюсте России 25 декабря 2015 г. N ПРИКАЗ от 29 октября 2015 г. N 797н Документ предоставлен КонсультантПлюс Зарегистрировано в Минюсте России 25 декабря 2015 г. N 40280 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 29 октября 2015 г. N 797н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

Подробнее

на оказание услуг по предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру водителей Арбитражного суда Орловской области

на оказание услуг по предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру водителей Арбитражного суда Орловской области ПРОЕКТ КОНТРАКТА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ на оказание услуг по предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру водителей Арбитражного суда Орловской области г. Орел 2014 г. Арбитражный суд Орловской

Подробнее

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА (Проект) г.о. Самара " " 2010г. Администрация городского округа Самара, действующая от имени городского округа Самара в целях обеспечения муниципальных нужд, именуемая в

Подробнее

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ. г. Кострома 2013 г. Арбитражный суд Костромской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице,

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ. г. Кострома 2013 г. Арбитражный суд Костромской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице, ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ г. Кострома 2013 г. Арбитражный суд Костромской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании Федерального конституционного

Подробнее

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ на поставки товаров для муниципальных нужд города Владимира г.владимир 2009г. Управление архитектуры и строительства администрации города Владимира, именуемое в дальнейшем Заказчик,

Подробнее

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ на поставку зимних автошин для Милиции общественной безопасности ОВД по г. Мегиону.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ на поставку зимних автошин для Милиции общественной безопасности ОВД по г. Мегиону. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ на поставку зимних автошин для Милиции общественной безопасности ОВД по г. Мегиону. г. Мегион 2007 г. Милиция общественной безопасности Отдела внутренних дел по г. Мегиону, в лице

Подробнее

1. Предмет контракта. 2. Обязанности сторон

1. Предмет контракта. 2. Обязанности сторон ПРОЕКТ Муниципальный контракт на оказание услуг по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам с частичным финансированием из бюджета городского поселения Голицыно в

Подробнее

Государственный контракт на поставку серверов для нужд Арбитражного суда Ростовской области. г. Ростов-на-Дону 2009 г. 1.

Государственный контракт на поставку серверов для нужд Арбитражного суда Ростовской области. г. Ростов-на-Дону 2009 г. 1. Приложение 3 к извещению о запросе котировок 30/09 от 09.11.2009 г. ПРОЕКТ Государственный контракт на поставку серверов для нужд Арбитражного суда Ростовской области г. Ростов-на-Дону 2009 г. Арбитражный

Подробнее

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ на поставку печатной продукции для нужд Арбитражного суда Орловской области

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ на поставку печатной продукции для нужд Арбитражного суда Орловской области ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ на поставку печатной продукции для нужд Арбитражного суда Орловской области г. Орел 2014 г. Арбитражный суд Орловской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», от имени Российской

Подробнее

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ проект Приложение 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме на право заключения государственного контракта на оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов для нужд Омской области

Подробнее

Муниципальный контракт на производство работ по разборке и утилизации двух этажного дома по адресу улица улица Свободы дом 37. г. Мегион 2007 г.

Муниципальный контракт на производство работ по разборке и утилизации двух этажного дома по адресу улица улица Свободы дом 37. г. Мегион 2007 г. Муниципальный контракт на производство работ по разборке и утилизации двух этажного дома по адресу улица улица Свободы дом 37. г. Мегион 2007 г. Администрация города Мегиона, в лице начальника Управления

Подробнее

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ ПО ОКАЗАНИЮ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ ПО ОКАЗАНИЮ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ Приложение 3 УТВЕРЖДЕН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ ПО ОКАЗАНИЮ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ постановлением администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от 04.08.2016 796 ПРОЕКТ

Подробнее

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ на поставку полиграфической продукции

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ на поставку полиграфической продукции ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ на поставку полиграфической продукции Проект г. Кемерово 2011 года Арбитражный суд Кемеровской области, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице председателя суда Суворова В.М,

Подробнее

Муниципальный контракт на организацию питания в городских оздоровительных лагерях. г. Хабаровск 2017 г. 1. Предмет контракта

Муниципальный контракт на организацию питания в городских оздоровительных лагерях. г. Хабаровск 2017 г. 1. Предмет контракта Муниципальный контракт на организацию питания в городских оздоровительных лагерях г. Хабаровск 2017 г. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г.хабаровска «Центр эстетического

Подробнее

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА г.о. Самара " " 2010г. Департамент по промышленной политики, предпринимательству и связи Администрации городского округа Самара, действующий от имени городского округа Самара

Подробнее

КОНТРАКТ г. Москва 6 февраля 2017 г. 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

КОНТРАКТ г. Москва 6 февраля 2017 г. 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ КОНТРАКТ 12-0885 г. Москва 6 февраля 2017 г. МОУ "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа п.ясный", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Станчиц, Ирины Александровны действующего(ей) на основании

Подробнее

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК По подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к осенне-зимнему периоду 2007/2008 года на территории муниципального образования

Подробнее

Московско-Окское бассейновое водное управление

Московско-Окское бассейновое водное управление Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е А Г Е Н Т С Т В О В О Д Н Ы Х Р Е С У Р С О В (РОСВОДРЕСУРСЫ) Московско-Окское бассейновое водное управление г. Москва ул. Верхняя Красносельска я д. 17А, стр. 1Б Тел/Факс: 8(499)788-22-58

Подробнее

4. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: г.владимир, ул.горького, д.36.

4. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: г.владимир, ул.горького, д.36. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК на выполнение работ по текущему ремонту системы электроснабжения (замена ВРУ-АВР) в здании по адресу: г.владимир, ул.горького, д.36 10 «12» октября 2010 г. 1. Муниципальный

Подробнее

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПРИКАЗ

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПРИКАЗ ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПРИКАЗ от «C Jl» Я -ЗА Л 2014 года / Об утверждении типовой формы государственного контракта на поставку товаров (выполнение работ,

Подробнее

О включении в контракт условий об уплате неустойки (штрафа, пени), а также об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу в случае

О включении в контракт условий об уплате неустойки (штрафа, пени), а также об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу в случае О включении в контракт условий об уплате неустойки (штрафа, пени), а также об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу в случае заключения с ним контракта, на размер налоговых платежей, связанных

Подробнее

Об утверждении типовых условий контракта на поставку лекарственных препаратов

Об утверждении типовых условий контракта на поставку лекарственных препаратов Об утверждении типовых условий контракта на поставку лекарственных препаратов В соответствии с частью 11 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,

Подробнее

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении запроса котировок

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении запроса котировок ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении запроса котировок Администрация муниципального образования Тепло-Огаревский район извещает о проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на поставку

Подробнее

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ Орел 2013 г. Арбитражный суд, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя Арбитражного суда Бумагина Александра Николаевича, действующего на Федерального

Подробнее

Утверждаю. И.о. главы Местной администрации. А.А.Доильницын ТОМ 4

Утверждаю. И.о. главы Местной администрации. А.А.Доильницын ТОМ 4 Утверждаю. И.о. главы Местной администрации А.А.Доильницын ТОМ 4 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) ДЛЯ

Подробнее

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ на поставку трактора «Беларус 320-Ч.4» «24» июня 2015 г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ на поставку трактора «Беларус 320-Ч.4» «24» июня 2015 г. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 0319100033115000012-0203933-03 на поставку трактора «Беларус 320-Ч.4» п. Бор «24» июня 2015 г. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный природный биосферный

Подробнее

КОНТРАКТ на оказание платных образовательных услуг по повышению квалификации. Санкт-Петербург 2015 г.

КОНТРАКТ на оказание платных образовательных услуг по повышению квалификации. Санкт-Петербург 2015 г. КОНТРАКТ на оказание платных образовательных услуг по повышению квалификации Санкт-Петербург 2015 г. Частное учреждение образовательная организация дополнительного профессионального образования «Центр

Подробнее

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Причина закупки работ у единственного подрядчика

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Причина закупки работ у единственного подрядчика Страница 1 из 11 РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Причина закупки работ у единственного подрядчика 1.1.1. Потребность в закупке работ по проведению аварийно-восстановительного ремонта участка кровли цеха

Подробнее

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОЕКТА КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОЕКТА КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОЕКТА КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Общие положения Настоящие рекомендации содержат порядок составления

Подробнее

г. Липецк 20 г Исполнитель вправе: Привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему Государственному контракту.

г. Липецк 20 г Исполнитель вправе: Привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему Государственному контракту. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергией (с бюджетной организацией по индивидуальной плате) Типовой контракт

Подробнее

за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа документация о закупке не предоставляется; 7.

за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа документация о закупке не предоставляется; 7. за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа документация о закупке не предоставляется; 7. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов

Подробнее

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ Требования к предмету муниципального контракта

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ Требования к предмету муниципального контракта ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ предмету муниципального контракта п/п Наименование, код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности

Подробнее

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 1. Наименование Заказчика: Администрация городского округа Лосино-Петровский, 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 3. E-mail: lospet@obladm.msk.su

Подробнее

КОНТРАКТ на приобретение лестничного гусеничного подъемника для инвалидов. г. Евпатория «У /» МЛ-Я/иЯг' 2016 г.

КОНТРАКТ на приобретение лестничного гусеничного подъемника для инвалидов. г. Евпатория «У /» МЛ-Я/иЯг' 2016 г. КОНТРАКТ на приобретение лестничного гусеничного подъемника для инвалидов г. Евпатория «У /» МЛ-Я/иЯг' 2016 г. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 29 "Чебурашка"

Подробнее

КОНТРАКТ 3. г. Чебоксары 2012 г.

КОНТРАКТ 3. г. Чебоксары 2012 г. ПРОЕКТ КОНТРАКТА КОНТРАКТ 3 г. Чебоксары 2012 г. Автономное учреждение Чувашской Республики дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва

Подробнее

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 1 Выпуск информационного листка (муниципальной газеты) «Вестник муниципального образования поселок Смолячково» в 2016 году, включая верстку, печать, фальцовку и доставку. г. Санкт-Петербург

Подробнее

1. Общие положения. 2. Претензионное производство

1. Общие положения. 2. Претензионное производство 1. Общие положения Положение об организации претензионно-исковой работы по государственным (муниципальным) контрактам (договорам) (далее - Положение, претензионно-исковая работа соответственно) разработано

Подробнее

На поставку г. Москва г. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница 4 Департамента здравоохранения г. Москвы», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,

Подробнее

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ Форма 12. г.о. Самара " " 20 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ Форма 12. г.о. Самара   20 г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ Форма 12 г.о. Самара " " 20 г. ММУ "Городская клиническая поликлиника 15" Промышленного района городского округа Самара, действующее от имени городского округа Самара в целях обеспечения

Подробнее

января 2013 г. г. Видное

января 2013 г. г. Видное КОНТРАКТ 0348300014512001177-0141625-01 на оказание услуг по подвозу учащихся к месту обучения, управлению, техническому обслуживанию и эксплуатации автобуса собственником которого является МБОУ Молоковская

Подробнее

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТОВ

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТОВ ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТОВ (КОНКУРСЫ, АУКЦИОНЫ, ЗАПРОСЫ КОТИРОВОК) Заместитель Председателя Государственного комитета Республики Карелия по управлению государственным имуществом

Подробнее

автотранспортных средств

автотранспортных средств 1 структурированной номенклатуре Количество товара (объем работ, услуг) до 41 Единица измерения Краткие характеристики товара (работы, услуги) Место поставки Место оказания услуг водительскими комиссиями

Подробнее

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 1. Наименование Заказчика: Администрация городского округа Лосино-Петровский, 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 3. Телефон: 8(496)

Подробнее

Котировочная заявка. Полное наименование поставщика

Котировочная заявка. Полное наименование поставщика Котировочная заявка Приложение 1 к извещению о проведении запроса котировок от 08.09.2015г Кому Дата Полное наименование поставщика Сокращенное наименование поставщика (наименование, место нахождения,

Подробнее

г. Самара 2009 г Стоимость одного комплекта продукции составляет ( ) рублей.

г. Самара 2009 г Стоимость одного комплекта продукции составляет ( ) рублей. Контракт 00 г. Самара 2009 г. Некоммерческое партнерство «Самарский авиационный спортивно-технический клуб», в лице директора, Анненкова Алексея Георгиевича действующего на основании Устава, именуемое

Подробнее